朝阳市龙城区人民法院龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程公开招标公告

　　辽宁诚达建设工程招标投标有限公司受朝阳市龙城区人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

 

项目名称：龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程

项目编号：G21130120190822001

项目联系方式：

项目联系人：冀哲

项目联系电话：15566796777

 

 

采购单位联系方式：

采购单位：朝阳市龙城区人民法院

 

地址：辽宁省朝阳市龙城区中山大街五段153号

联系方式：冀哲15566796777

 

 

代理机构联系方式：

代理机构：辽宁诚达建设工程招标投标有限公司

代理机构联系人：杨超0421-2920608

代理机构地址： 朝阳市双塔区友谊大街四段84-6号

 

 

 

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

 

 

龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程

招  标  公  告

  辽宁诚达建设工程招标投标有限公司受朝阳市龙城区人民法院委托，为龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程进行公开招标。通过公开招标择优选取具有资质的法人单位，现将有关事宜公告如下：

一、工程项目概况如下：

1、项目名称：龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程

2、招标单位：朝阳市龙城区人民法院

3、建设地点：朝阳市龙城区人民法院

4、发布方式：中国政府采购网、中国采购与招标网

5、资金来源：财政

6、招标范围：龙城区法院智慧法院(地面、凉亭、花坛)装修改造工程工程量清单里所有施工内容，具体内容以招标文件为准。

7、质量标准：合格

8、计划工期：30天，具体开竣工日期以签订合同为准

二、投标人资格条件：

1、投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质；投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书；技术负责人要求具有建筑工程中级（含）以上技术职称，并具备三年以上工作经历；质量员、安全员、施工员持证上岗。

2、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标。

3、招投标过程中如发现投标单位有恶意围标行为，将终止其投标，取消中标资格，投标保证金不予退还，并将其不良行为向社会公布，进行失信曝光。如果投标单位中标后非法转包、分包不履行管理义务，招标人有权将施工单位清除出场。在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4、本次招标不接受联合体投标。

三、投标报名及资格审查

1、报名要求：报名携带资料有如下（报名时需提供下列证件的原件及加盖单位防伪公章的复印件按序装订成册一式二份）：

（1）法定代表人资格证明书、身份证或授权委托人的授权委托书、身份证及与投标单位签订的经人社部门认定盖章一年以上（含一年）的劳动合同和社会养老保险证明；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）资质证书副本(新版施工企业资质证书可通过扫描复印件二维码查询相关信息，原件可不提供)；

（4）安全生产许可证；

（5）投标人近三年（2016年6月1日至今）有类似工程业绩（提供中标通知书、施工合同和工程验收资料、及政府相关网站查询资料）。

（6）项目班子成员（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员）身份证复印件、相关专业证书，一年及以上劳动合同和社会养老保险证明；（社保官网可查，未联网企业提供企业住所所在地社保部门出具的加盖公章的证明），项目经理（资格证、注册证、安全B证）。投标文件的项目班子成员必须与投标报名项目班子成员一致。

（7）信用评价报告AA级及以上（附网上查询记录）。

（8）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（提供查询证明截图，加盖公章）；

2、投标人的法定代表人或授权委托人携带以上资料于2019年8月22日至2019年8月26日每日上午8:30时至11:30时，下午13:30时至16:00时（节假日不休息）到辽宁诚达建设工程招标投标有限公司进行报名登记并购买招标文件，招标文件500元，售后不退。

3、项目投标的其他有关事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

注：投标单位未按上述要求备齐相关有效资料原件及复印件的投标登记将不予受理。各投标人必须保证上述材料的真实性，对于弄虚作假的行为，如接到举报或投诉，开标前取消投标资格，开标后取消中标候选人资格。为保证工程质量，施工时需五大员到场实名施工。

四、开标时间及地点：

开标时间：2019年9月11日9时00分

开标地点：辽宁诚达建设工程招标投标有限公司会议室

五、联系方式：

招标人：朝阳市龙城区人民法院

办公地址：辽宁省朝阳市龙城区中山大街五段153号

联 系 人：冀哲

联系电话：15566796777

邮    编：122000

招标代理人：辽宁诚达建设工程招标投标有限公司

办公地址：朝阳市双塔区友谊大街四段84-6号

联 系 人：杨超

联系电话：0421-2920608

邮    编：122000

                                 2019年8月22日

 

 

 

 

 

 

二、投标人的资格要求：

投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质

 

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：26.0 万元（人民币）

时间：2019年08月22日 08:30 至 2019年08月26日 16:00(双休日及法定节假日除外)

地点：辽宁诚达建设工程招标投标有限公司

招标文件售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：到辽宁诚达建设工程招标投标有限公司进行报名登记并购买招标文件

 

四、投标截止时间：2019年09月11日 09:00

五、开标时间：2019年09月11日 09:00

六、开标地点：

辽宁诚达建设工程招标投标有限公司会议室

 

七、其它补充事宜

 

 

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

 

无